Общество с ограниченной ответственностью «Чимберио», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Белякова С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить оборудование для систем отопления и водоснабжения, именуемое далее «Товар», в количестве, ассортименте, по цене и в сроки в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. На Товар, не носящий серийный характер, и изготавливаемый заводом-изготовителем под индивидуальный заказ, действие настоящего договора не распространяется. Поставка такого Товара осуществляется только при составлении и подписании Сторонами отдельного договора.
2. СОГЛАСОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ
2.1 Покупатель направляет Поставщику заявку в электронном виде, содержащую следующие обязательные реквизиты: количество, развернутая номенклатура (ассортимент) Товара, сроки поставки и грузополучатель.
2.2 Поставщик подтверждает свою готовность поставить данный Товар (партию Товара), выставлением в адрес Покупателя счета в электронном виде, в течение трех банковских дней с момента получения заявки Покупателя, которая считается согласованной Поставщиком в момент выставления указанного счета.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Поставщик обязуется:
3.1.1 Своевременно поставлять Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте по цене согласно
условиям настоящего договора.
3.1.2 Одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на Товар: технический паспорт, сертификаты качества и соответствия, товарную накладную и т.п. Указанная документация должна быть на русском языке. Поставка сертификатов осуществляется при первой поставке Товара. Дальнейшая поставка сертификатов осуществляется по мере истечения их срока действия.
3.1.3 Поставлять Товар в упаковке соответствующей характеру данного Товара и имеющей маркировку завода – изготовителя.
3.1.4 Поставить Товар в невозвратной таре.
3.1.5 В отношении Товара, страной происхождения которого не является Российская Федерация, Поставщик обязан указывать в счете-фактуре номер грузовой таможенной декларации.
3.2 Поставщик в праве:
3.2.1 По согласованию с Покупателем досрочно поставлять Товар. При этом количество, ассортимент, срок и адрес такой поставки согласуется Сторонами дополнительно.
3.3 Покупатель обязуется:
3.3.1 Осматривать и принимать Товар в соответствии с положениями п.5 настоящего договора. Своими силами и за свой счет обеспечить приемку и выгрузку Товара на объекте строительства.
3.3.2 Своевременно производить оплату Товара согласно п.7 настоящего договора.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1 Товар может поставляться отдельными партиями в период действия настоящего договора в срок не более 90 дней.
4.2 Поставка Товара производится на условии франко-склад Транспортной компании Поставщика.
4.3 Датой отгрузки считается день (день отгрузки), указанный в товарной накладной.
4.4 Местом поставки и передачи Товара является согласованный Сторонами склад Поставщика, находящийся по адресу: Москва, пос. Московский, д. Саларьево, владение 7, лит. Б Киевское шоссе (1,5 км от МКАД).
4.5 При передаче Товара Покупателю не на складе Поставщика:
4.5.1 В случае, если стоимость партии Товара превышает 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, обязанность и расходы по доставке Товара в место поставки (в пределах МКАД) лежит на Поставщике. В остальных случаях Поставщик вправе организовать доставку Товара с отнесением всех расходов на Покупателя, при этом сроки поставки могут быть увеличены Поставщиком в одностороннем порядке с учетом этой доставки.
4.5.2 В случае поставки негабаритного Товара условия и сроки его доставки оговариваются Сторонами дополнительно.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка Товара и документации на него осуществляется по товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями обеих Сторон при приемке Товара Покупателем.
5.2. Приемка Товара осуществляется на складе Поставщика. При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие требованиям к количеству и комплектности (включая сопроводительную документацию), содержащимся в настоящем договоре и в заявке Покупателя.
5.3. В случае, если Поставщик поставил Товары в количестве меньшем, чем указанно в заявке Покупателя, либо поставил не комплектный Товар (включая сопроводительную документацию), либо поставил Товар не согласованный по ассортименту, Покупатель вправе либо принять Товар и сделать соответствующую отметку в товарной накладной, которые также удостоверяются подписью представителя Поставщика, либо отказаться от приемки такого Товара. В случае, если Покупатель принял такой Товар (без соответствующей отметки в товарной накладной), то в последствии он не вправе предъявлять Поставщику претензии на несоответствие Товара количеству, комплектности, ассортименту. В случае, если Покупатель отказывается принять такой Товар, то Поставщик обязуется в срок 90 дней осуществить поставку Товара в соответствии с заявкой Покупателя, либо по требованию Покупателя осуществить возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за такой Товар в срок 14 дней.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
6.1 Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует техническому уровню и стандартам страны завода – изготовителя на момент исполнения настоящего Договора.
6.2 Гарантийный срок на Товар (единицу Товара), а также гарантийные условия указываются в паспорте с
гарантийным талоном. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты начала эксплуатации
продукции.
Гарантия качества прекращается в случаях:
- наличия механических повреждений продукции;
- наличия признаков нарушения установленных в сопроводительной документации (паспортах и т.д.) правил
хранения, монтажа или эксплуатации продукции;
- наличия следов разборки продукции;
- нарушения срока уведомления о выявлении недостатка, если Покупатель не докажет, что такое нарушение не
повлекло затруднений для выявления причин возникшей неисправности.
6.3 Покупатель, вправе предъявлять претензии Поставщику на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки), только до подписания товарной накладной. К явным недостаткам Стороны по настоящему Договору относят: царапины, сколы, трещины и другие недостатки, выявляемые при осмотре внешнего вида Товара. В случае обнаружения явных недостатков в Товаре в процессе его сдачи-приемки Покупатель в праве отказаться от приемки некачественного Товара, а Поставщик обязуется осуществить замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества в срок 90 дней.
6.4 Покупатель, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в течение 3 дней со дня обнаружения таких недостатков. К скрытым недостаткам Стороны по настоящему Договору относят дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, и выявление которых возможно только в ходе эксплуатации Товара, либо в процессе монтажа Товара. Замена такого Товара осуществляется в соответствии с гарантийными обязательствами и условиями, при предъявлении заполненного паспорта Товара с гарантийным талоном с отметками Покупателя и потребителя, соблюдении правил монтажа и установки, а также эксплуатации Товара, указанных в паспорте на Товар (единицу Товара) за счет поставщика в срок 90 дней.
7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1 Оплата за Товар осуществляется на основании выставленных Поставщиком счетов. Цена за единицу Товара и его общая стоимость, сроки и порядок расчетов указываются в Счетах.
7.2 Цены на Товар в выставляемых Поставщиком счетах указываются в рублях, включая НДС (18%).
7.3 Оплата производится денежными средствами.
7.4 Покупатель оплачивает товар не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета.
7.5 Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате Товара с момента поступления 100% оплаты на расчетный счет Поставщика.
8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР
8.1 Право собственности на Товар (на соответствующую партию Товара) переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной.
8.2 Риск случайной гибели или повреждения Товара (партии Товара) переходит на Покупателя с момента подписания товарной накладной.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
9.2 К обстоятельствам, указанным в п.9.1 договора относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, и иные события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
9.3 Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
9.4 Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п.9.3 настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обстоятельств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
9.5 В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 30 суток, стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу договора.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1 За просрочку оплаты Товара (партии Товара) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,01% от стоимости поставленного Товара (партии Товара), но не более 10% от стоимости поставленного Товара (партии Товара), за каждый день просрочки. Требование об оплате договорной неустойки возникает у Поставщика только в случае предъявления Поставщиком претензии Покупателю, в которой содержится ссылка на оплату такой неустойки, либо в судебном порядке.
10.2 За нарушение сроков поставки Товара (партии Товара) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01% от стоимости не поставленного Товара (партии Товара), но не более 10% от стоимости не поставленного Товара (партии Товара), за каждый день просрочки. Требование об оплате договорной неустойки возникает у Покупателя только в случае предъявления Покупателем претензии Поставщику, в которой содержится ссылка на оплату такой неустойки, либо в судебном порядке.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
11.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны его будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших разногласий.
11.2 При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе предать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд г.Москвы.
12.ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1 Стороны согласились, что настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, в одностороннем порядке, а также по решению суда.
12.2 При достижении Сторонами взаимного решения о расторжении договора последний прекращает свое действие с момента подписания Сторонами соответствующего решения.
12.3 При расторжении настоящего договора в одностороннем порядке последний прекращает свое действие со дня получения одной из Сторон уведомления о вручении решения о расторжении договора в одностороннем порядке другой Стороне при условии полного исполнения каждой из Сторон ранее принятых на себя обязательств в рамках настоящего договора.
12.4 Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон судом в случае нарушения обязательств, принятых на себя другой Стороной, когда такое нарушение влечет для первой Стороны ущерб, при котором она лишается в значительной мере того, на что рассчитывала при заключении договора, или в случае существенного изменения обстоятельств, т.е. настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, то договор между ними вообще не был бы заключен или заключен был бы на условиях, существенно отличающихся от условий настоящего договора.
13. ПРОЛОНГАЦИЯ ДОГОВОРА
13.1 При наличии достаточных к тому оснований по обоюдному решению Сторон настоящий договор может быть пролонгирован (продлен сроком действия) на период, определяемый соглашением Сторон.
13.2 Решение Сторон о продлении срока действия настоящего договора с изменением редакций положений договора по существу должно быть оформлено протоколом переговоров Сторон или путем соответствующих отметок о пролонгации договора на экземплярах Сторон с подписью каждой из Сторон с приложением к ним новых формулировок отдельных (измененных) условий договора.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.
14.2 Настоящий договор заключен сроком на один год. Пролонгация настоящего договора осуществляется в порядке, указанном в п.13 настоящего договора.
14.3 Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
14.4 После подписания настоящего договора любые предшествующие заявления, переписка и иные соглашения по вопросам настоящего договора становятся не действительными.
14.5 По всем вопросам, не нашедшим решение в условиях настоящего договора Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
14.6 Содержание настоящего договора представляет собой конфиденциальную информацию. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу в течении действия настоящего договора, а также в течение трех лет после его прекращения, за исключением случаев, установленных законом.
14.7 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего договора понимают, как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
14.8 Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
14.9 При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Сторон (одной из них) Стороны информирую друг друга в письменном виде в трехдневный срок о данных обстоятельствах с уведомлением о соответствующих изменениях.
14.10 Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
15.1.ПОСТАВЩИК
ООО «ЧИМБЕРИО»
ИНН 7728319821
КПП 772801001
Юр. адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.49
Фактический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.49
Р/c: 40702810302300006245 в АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Тел.+7(495)989-74-22